招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2025-07-11在采购与招标网发布 黑龙江省烟草公司鹤岗市公司2024年重大消防隐患改造 招标公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。              （略）年重大消防隐患改造招标公告招标编号：HCHF-G（略）本招标项目已由招标人批准采购，项目资金来自企业（略），招标代理机构为（略）公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。1.项目概况与采购内容1.1项目名称：（略）烟草公（略）公司（略）年重大消防隐患改造1.2招标内容：本次招标共1个包。招标内容：完成本（略）量清单范围内自项目实施、调试、竣工验收、交付使用等所包含的所有工作内容。最高投标限价总价（含税，（略））：（略）.（略）。中标供应商：1家。1.3项目地址：（略）。1.4工期要求：计划开工日期以合同签订日期为准，计划总工期（略）日历天，计划竣工日期（略）年（略）月（略）日前完工。（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）。1.5质量标准：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；2.投标人资格要求2.1本次招标要求投标人须具备以下资格：2.1.1参加本项目投标人必须是在中华人民共和国境内（略）的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照和基本账户信息；2.1.2参加本项目投标人应具备（略）专业承包资质二级及以上资质及建筑（略）专业承包一级资质，同时具备有效的安全生产许可证；2.1.3本次招标要求投标人拟派项目经理（略）专业二级（含二级）及以上（略）建造师资格，并且具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他（略）项目的项目经理，项目经理为本单位在职人员并提供近三个月（略）年（略）月至（略）年（略）月企业为其缴纳社会保险的有效证明。（国家规定的六类人员除外）。2.1.4参加本项目投标人的班组成员要求：投标人拟派施工其他项目管理机构人员应符合《（略）房屋（略）政（略）施工（略）管理人员配备管理办法》（黑建规〔（略）〕2号）文件规定的要求，不得低于规定的配备标准。投标人也可以根据项目管理需要增加岗位及人员。2.1.5投标人须提（略）款和农民工工资承诺，以证明投标人（略）款和农民工工资的情形。2.1.6投标人及其法定代表人、拟（略）在（略）中列入失信被执行人名单，对属于失信被执行人的，其投标将被拒绝或否决。投标人及其法定代表人、拟派项目经理在近三年内没有行贿犯罪记录；（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，时间从投标截止日起算前三年（略）站公布的判决结果为准（新成立企业以成立日期至投标截止日期查询为准）。投标人没有被列入经营异常名录和重大税收违法失（略）站查询结果为准。2.1.7投标人未在烟草行业存在行贿行为及不良行为供应商名单内；2.1.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、持股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划（略）标段（略）具有独立法人的子公司同时参加同一标段投标或者未划（略）标段的同一招标项目投标时最多不得超过两家（均以投标登记的先后顺序为准）。（名词释义：本条所称单位负责人是指法人的法定代表人、合伙企业的执行事务合伙人、个人独资企业的负责人等对外代表单位的人；控股是指持有其他单位百（略）之五十以上（略）或表决权，或者通过协议或其他安排，能够（略）公司与下属子公司或（略）公司等）；2.2特殊要求：无2.3本次招标不接受联合体投标。3.其他事项3.1投标人在本次招标项目投标截止日前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）参加采购活动中，被刑事判决、刑事裁定或党政纪处（略）决定认定有行贿行为的情形，应实施禁入管理。对行贿供应商的禁入措施，适用于其法定代表人、主要负责人和行贿人。在禁入期限内，上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业，均不得参加本采购项目。以刑事判决书、刑事裁定书、党政纪处（略）决定书生效的时间为准。3.2在本次采购活动中，投标人提供虚假材料谋取中标、成交，采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通，向招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益，拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况，将列入烟草行业不良行为的供应商名单内。3.3其他：无。4.招标文件的获取4.1获取时间：（略）年7月（略）日（略）时至（略）年7月（略）日（略）时（北京时间，下同）。4.2招标文件获取方式：4.2.1（略）（以（略）过的可直接（略），（略）免费，（略）成（略）发布的所有项目。4.2.2（略）后查找并参与本项目，按提示完成购标申请，并（略）“立即投标”进入“（略）”界面，勾选需要参加的标包。4.2.3勾选对应标包后，（略）“立（略）上（略）”，（略）招标文件费（略）服务费（略）标包，售后不退。在招标文件获取截止时间（略）出具，投标人需要发票的，可通过（略）服务费电子发票。注：联合体投标的，由联合体牵头人获取招标文件，未在招标文件获取截止时间前（略）费用的，无法获得招标文件，且不具备参与本项目（略）、（略）、招标文件获取及投标文件递交等相关业务具体操（略）—投标人操作手册，或直接拨打（略）咨询电话：（略）-（略）；咨询内容涉及应保（略）不得泄露。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为（略）年8月5日（略）时（略）。5.2投标文件递交地址：（略）工具”，选择所投标段将加密的电子投标文件（略）。投标人完成投标文件上（略）”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以最终提交加密电子投标文件的电子签收凭证载明的传输完成时间为准。加密的电子投标文件逾期（略）的，将视为放弃投标。加密电子投标（略）”提供的中招联合电子投标文件制作工具制作生成的加密版投标文件。5.3投标文件的递交方式：投标人必须在制作电子投标文件之前完成（略）证书的（略），并使用（略）证书进行加密后才能投标；否则将无法正常投标。（略）证书具体（略）流程参见（略）账户中“北京（略）申请”“（略）申请帮助”“（略）指南”查看，也可拨打（略）统一服务热线（略）-（略）进行咨询。6.开标方式、时间、地点6.1开标方式：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人应当在投标截止时间前（略）”远程开标大厅，（略）准时参加开标活动。本项目采取服务器解密方式，投标人无需自行解密，服务器会自动进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性（略）页中。6.2开标时间（投标截止时间）：（略）年8月5日（略）时（略）。6.3开标地址：（略）7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国烟草总（略）、中国（略）、（略）上发布。8.联系方式招标人：（略）公司地址：（略）查看原文