招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2025-12-09在采购与招标网发布 [浙江]普陀区沈家门中心渔港2024-2028年疏浚工程（2025年）。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 信息来源：舟（略）原文链接（略）渔港（略）-（略）（（略）年）招标公告1.招标条件本招标（略）渔港（略）-（略）（（略）年）已（略）发（略）以普发改审〔（略）〕（略）号文批准建设，施工图已（略）海洋（略）以舟海经办函[（略）]（略）号文（略），资金来源为财政安排解决,资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详（略）（http:（略）.cn）。2.项目概况与招标范围2.1项目（略）位于位于舟（略）渔港港界水域内，疏浚范围主要（略）域，东起国际水产城码头（原震洋制冰码头），西至中沙头浮码头，（略），北至渔港码头及护岸（略）渔港维（略），主（略）、码头前沿及连接水域进行疏浚，疏浚面积约（略）.（略）平方米（略）量约（略）.（略）立方米，其中（略）量约（略）.（略）立方米，（略）量约（略）.（略）立方米，施工期回淤量约4.（略）立方米。（略）域疏浚方量详见施工图。2.2招标范围：本次招标为一个施工标段。主要工作内容：本项目施工图范围（略）域，东起国际水产城码头（原震洋制冰码头），西至中沙头浮码头，（略），北至渔港码头（略）域疏浚施工。施工计划工期：6个月。3.投标人资格要求3.1凡具有独立法人资格、港（略）施工总承包三级及以上资（略）专业承包三级及以上资质（根据浙建建发【（略）】（略）号文件，该资质应在“（略）建筑（略）”上资质动态核查结果处于“合格”状态，发布日期为（略）年（略）月（略）日），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并符合资格审查条件要求的施工单位均可参加投标。3.2与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标，否则按否决投标处理。3.3（略）站（https:（略）.cn）中未被列入失信被执行人。3.4本次招标不接受联合体投标。4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于（略）年（略）月（略）日～（略）年（略）月（略）日在舟（略）https:（略）.cn:（略）tpbiddermembe（略）上（略）及图纸等。注：未取（略）ca（略）的潜在投标人，应先（略）ca（略），才能进行（略）。（略）址（略）http:（略）.cntcloudcommon.xhtml?projid=（略）。已有浙江ca互认（略）ca锁的潜在投标人，可以直接进（略）统一主体库（略）操（略）址（略）https:（略）.cntspbiddermemberlogin。以上所（略），技术支持电话客服电话（略）或者加入舟山（略）支持群（略）。4.2潜在投标人对招标文件有疑问的，通过舟（略）（https:（略）.cn:（略）tpbiddermemberlogin）提交。招（略）发布本项目招标文件的补遗（答疑、澄清、修改）文件。（略）站公告并（略），招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。5．投标文件的递交5.1招标人不统一组织投标人进行（略）踏勘，不召开投标预备会，投标人视需要可自行前往（略）踏勘。5.2投标文件递交的截止时间为（略）年（略）月（略）日9时（略），投标人必须在上述时间之前（略）制作投标文件并加密（略）；投标人应按投标人须知前附表的要求参加开标会议，对（略）的投标文件进行解密。5.3逾期（略）的或者因投标人自身原因上（略）的电子投标文件未加密的或投标人文件无法解密的或未按要求递交投标保证金的投标文件，招标人不予受理。6．发布公告的媒介本次招标公告同时（略）（http:（略）.cn）上发布。7.行政监督部门：（略）海洋（略）地址：（略）9号电话：（略）-（略）．联系方（略）招标人地址：（略）9号联系人：（略）电话：（略）招标代理人地址：（略）1资格审查条件（资质最低条件）施工企业资质等级要求1、投标人应具备独立法人资格、港（略）施工总承包三级及以上资（略）专业承包三级及以上资质（根据浙建建发【（略）】（略）号文件，该资质应在“（略）建筑（略）”上资质动态核查结果处于“合格”状态，发布日期为（略）年（略）月（略）日）；2、持有有效的安全生产许可证。附录2资格审查条件（财务最低要求）财务要求承诺提供不应少于（略）人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别（略）制商（略）（（略）、（略））级及以上银行。附录3资格审查条件（业绩最低要求）业绩要求自（略）年（略）月（略）日（以实际交工日期为准）以来，按一个标段成功地完成过（略）立方米及以上沿海港池（或航（略）的施工。注：1、投标人应在“第八章投标文件格式自（略）年（略）月（略）日以来完成的类似项目情况表”后附：（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（由发包人出（略）（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出（略）竣工验收鉴定书（或竣工验收（略）核查报告）或交通（水运）质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；三者缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：1.施工单位名称发生合法变更的，但需提供合法变更的有效文件。2.施工单位业绩发生合法承继的，但需提供业绩合法承继的有效证明。若投标人提供的业（略），则应附（1）合同协议书（（略）包合同）复印件；（2）质量证明文件（由发包人出（略）（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出（略）竣工验收鉴定书或交通（水运）质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；二者缺一不可，否则业绩不（略）规模的解释顺序（略）质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中（略）规模、技术标（略）内容的，必须附发包人或项目质量监督部门或项目所（略）行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。附录4资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求1、不存在投标人须知第1.4.3项的情形；2、自（略）年（略）月（略）日以来，投标人无行贿犯罪行为；3（略）站（https:（略）.cn）中未被列入失信被执行人。注：投标人有行贿犯罪行为（略）判决书判决日期为准）。附录5资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）人员数量资格要求项目经理（略）、担任过沿海港池（或航（略）施工的项目经理（或项目副经理、项目技术负责人），具有港（略）专业一级（略）建造（略）师及以上技术职称，并具有有效期内的（略）施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书（b类）。2、拟委任项目经理未在其他（略）中任项目经理。3、近三年（自（略）年（略）月（略）日以来），拟委任项目经理无行贿犯罪行为。4、上述委任的项目经理的建造师证书、安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。项目技术负责人（略）、担任过沿海港池（或航（略）施工的项目技术负责人（或项目副经理或项目技术负责人或设计施工总承包项目的施工负责（略）师及以上技术职称，并有有效期（略）水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（b类）。2、上述委任的项目技术负责人的安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。注：1、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为认（略）判决书判决日期为准。2、（略）的开始时（略）中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间（略）通过交工验收或合同解除之日。3、拟委任项目经理是否有“（略）”按以下原则认定：a（略）协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“（略）”；b（略）协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“（略）”；c（略）未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“（略）”，同时应在投标文件中（略）项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“（略）”。4、“（略）”范围：包括在中华人民共和国境内（略），不受地域、行业和投资性质的限制。5、投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师（略）证书信息、安全生产考核合格证书（b类）信息以及项目技术负责人的职称证信息、安全生产考核合格证书（b类）信息（略）交通运输厅（略）中已全部公开（略）一（略）水印的《主要人员信息一览表》打印件或截图。附录6资格审查条件（主要船舶机械设备最低要求）设备名称规格、功率及容量单位最低数量要求抓斗挖（略）相适应艘1运（略）相适应艘2注：1、抓斗挖泥船及运泥船可为自有船舶和租赁；以上船舶均须提供船舶证书包括船舶所有权登记证书、国内航行海船安全与环保证书（或海上船舶检验证书）、船舶国籍证书的复印件（指彩色扫描件或清晰复印件），三者缺一不可，否则按否决投标处理。若抓斗挖泥船及运泥船为租赁的，除上述材料外还须附租赁意向合同的复印件及光船租赁登记证明书的复印件（指彩色扫描件或清晰复印件），否则按否决投标处理。2、自有船舶的船舶证书上的船舶所有人或船舶经营人应与投标人一致；若为租赁的，租赁意向合同及光船租赁登记证明书上的船舶承租人应于投标人一致，否则均按否决投标处理。3、参与本次投标的投标人提供的自有船舶投标期内不得租赁给其他人投标人用于本次投标，否则均按否决投标处理。（略）查看原文