招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2021-02-03在采购与招标网发布 武广通信光缆通道建设工程勘察设计招标公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 （略）文管理员（略）-（略）-（略）T（略）:（略）:（略）Z（略）-（略）-（略）T（略）:（略）:（略）Z（略）.（略）-（略）.1.0.（略）CleanCleanfalse7.8磅falsefalsefalseEN-USZH-CN（略）-NONEMicrosoftInternetExplorer4武广通信光缆（略）勘察设计招标公告招标编号：SJ-（略）-（略）.招标条件本招标项（略）以《中国（略）公司科信部关于武广通信光缆（略）可行性研究评审意见的函》（科信函[（略）]（略）号）（略），建设资金来自技改资金，出资比例为全资，招标人为中国（略）。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1（略）概况：武广（略）管内新建2条（略）芯干线光缆，利用（略）两侧（略）敷设，并在各车站引入通信机械室。2.2招标范围：武广（略）管内新建2条（略）芯干线光缆，利用（略）两侧（略）敷设，并在各车站引入通信（略）勘察设计招标。2.3项目主要内容：武广通信光缆（略）勘察、施工图设计、单项设计、施工图预算、施工配合、施工及甲供招标清单编制、竣工验收配合、项目清概编制等全过程勘察设计内容。2.4（略）总投资约（略）。2.5建设总工期（略）个月。本项目划（略）为1个标段，勘察设计服务工作工期（略）个月。3.投标人资格要求3.1在中华人民共和国境内依法（略）的独立法人。3.2投标人应具有建设行政主管部（略）设计综合甲级资（略）行业甲级资质，同时具有建设行政主管部（略）勘察综合类甲级资质。3.3投标人（略）年-（略）年（近3年）具有良好的财务状况，不存在处于责令停业，财产被接管、冻结、破产等情况。3.4投标人近五年（略）年～（略）年承担过同类（略）建设项目勘察设计工作业绩不少于1项。3.5投标人拟派本项目技术负责人（总体）须（略）师或以上技术职称。3.6投标人具备完善有效的ISO（略）认证证书。3.7未在国铁集（略）行业建设主管部门通报的停标处罚期内；对纳入（略）“黑名单”管理的投标人，在公布期限内，不得接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，每项严重失信行为扣减3（略），直接在汇总得（略）中扣除。3.8投标人（略）集团通报的停标处罚期内。3.9投标人及其法定代表人、拟委派的项目设计负责人在自递交投标文件之日起前1年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。3.（略）本项目要求投标人不属于失信被执行人，是以投标截止（略）站（（略）www.（略）.cn）查询结果作为评标时的判断依据。失信被执行人等在公布期限内参加投标的，每项失信行为扣减1（略），直接在汇总得（略）中扣除。3.（略）近三年内企业设计项目是否发生质量责任事故，如果有应说明事故发生的建（略）名称、时间、地点，事故的等级和负责组织调查、处理的单位和处理决定。3.（略）投标人不得存在下列情形：（1）被暂停或取消投标资格的；（2）在最近三年内有骗取中标或严重违约而处于停标处罚期内的；（3）有诉讼及仲裁情况而处于停标处罚期内的。3.（略）本次招标不接受联合体投标。3.（略）根据《（略）总公司建设管理部关于进一步（略）建设项目招标工作的通知》（建工函[（略）]（略）号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目总体资格证明材料，具体格式见附件。4.技术成果经济补偿本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。5.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于2月3日附件一投标人业绩证明（项目名称）由（发包人）于年月日于（略）向（承包人）（略）中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目技术负责人（总体）（略），（略）号：。项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年（略）质量。或项目正在施工。特此证明。发包单位名称（盖章）年月日发包单位联系人：（略）发包人地址：（略）于年月日于（略）向（承包人）（略）中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目技术负责人（总体）（略），（略）号：，项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日）。或项目正在施工。姓名，（略）号：，于年月日至年月日在（项目名称）任项目技术负责人（总体）。特此证明。发包单位名称（盖章）年月日发包单位联系人：（略）发包人地址：（略）人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。附表1投标人资格要求标段：武广通信光缆（略）勘察设计序号项目要求1资质要求1）投标人应同时具有建设行政主管部（略）设计综合甲（略）勘察综合类甲级资质；2）其他：在中华人民共和国境内依法（略）的独立法人；具备有效的ISO（略）认证证书。2财务要求1）（略）年~（略）年（近3年）具有良好的财务状况；2）其他：投标人目前不存在处于责令停业，财产被接管、冻结、破产等情况。3业绩要求1.近五年（略）年～（略）年承担过同类（略）建设项目勘察设计工作业绩不少于1项。2.其他：无。4信誉要求1.失信被执（略）办公厅关于转发（略）建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知（铁总办建设〔（略）〕（略）号），对失信被执行人的投标活动进行以下限制：1）对纳入（略）“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不得接受其投标。2）被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，每项严重失信行为扣减3（略），直接在汇总得（略）中扣除。以投标截止日“评标委员会（略）（（略）www.（略）.cn）查询结果作为评标时的判断依据。2.未在国铁集（略）行业建设主管部门通报的（略）通报的停标处罚期内；近三年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；没有处于被责令停业、暂停投标期、财产被接管、冻结，破产的情况；近三年内企业设计项目是否发生质量责任事故，如果有应说明事故发生的建（略）名称、时间、地点，事故的等级和负责组织调查、处理的单位和处理决定。投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目设计总体在交投标文（略）生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。附表2投标人机构设置及人员要求1）机构设置要求具体要求：机构设置健全、合理。2）人员要求：岗位设置人数要求项目负责人（总体）1（略）师或以上技（略）经济1（略）师，且具备8年以上工作经验建筑1（略）师或以上技术职称，且具备8年以上工作经验结构1（略）师或以上技术职称，且具备8年以上工作经验暖通1（略）师或以上技术职称，且具备5年以上工作经验电力1（略）师或以上技术职称，且具备5年以上工作经验给水排水1（略）师或以上技术职称，且具备5年以上工作经验站场1（略）师或以上技术职称，且具备5年以上工作（略）1（略）师或以上技术职称，且具备5年以上工作经验桥梁1（略）师或以上技术职称，且具备5年以上工作（略）1（略）师或以上技术职称，且具备5年以上工（略））1（略）师或以上技术职称，且具备5年以上工作经验信号1（略）师或以上技术职称，且具备5年以上工作经验通信、信息1（略）师或以上技术职称，且具备5年以上工作经验测量1（略）师或以上技术职称，且具备5年以上工作经验机务1（略）师或以上技术职称，且具备5年以上工作经验环保1（略）师或以上技术职称，且具备5年以上工作经验水保1（略）师或以上技术职称，且具备5年以上工作经验注：人员配置应结合实际委托的工作内容并参照《（略）建设项目勘察设计管理办法》要求配置附件:武广通信设计公告.doc