招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2021-02-10在采购与招标网发布 广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程白云站站房及相关工程钢结构、桩基第三方检测招标公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 Think管理员（略）-（略）-（略）T（略）:（略）:（略）Z（略）-（略）-（略）T（略）:（略）:（略）Z（略）.（略）Cleanfalse7.8磅（略）falsefalsefalseEN-USZH-CN（略）-NONE广州铁（略）站（略）站站（略）钢结构、桩基第三方检测招标公告1.招标条件广州铁（略）站（略）站站（略）钢结构、桩基第三（略）关于广州铁（略）站（（略）可行性研究报告的批复》（铁总发改函〔（略）〕（略）关于广州铁（略）站（（略）初步设计的批复》（铁总（略）、（略）人民政府关于广州铁（略）站（略）站站（略）初步设计的批复》（铁鉴函【（略）】（略）号）批准（略），（略）投资，项目出资比（略）。项目已具备招标条件，现进行公开招标。1号）进行明确。2.3计划工期及承包方式项目建设总工期3.5年。本广州铁（略）站（略）站站（略）钢结构、桩基第三方检测咨询服务招标采用总价承包方式。1钢结构检测标段、3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人具备的条件：钢结构检测标段：3.1.1资质要求：（略）、部级建设行业主管部门颁发的在有效期内（略）质量检测机构资质证书》。资质证书允许承包范围必须包括：“钢结构检测”。同（略）级（含）以上质量技术监督部门核准的CMA计量认证合格证书，CMA认证范围涵盖。3.1.3业绩要求.财务要求.人员、设备资金等方面要求.利益冲突.信誉要求.1具有良好的企业社会信誉，近三年内未发生与骗取合同有关的犯罪或者严重违约而引起的诉讼和仲裁；近三年中不曾在任何合同中违约或被逐或因任何原因而使任何合同被解除；近三年内未发生骗取中标或严重违约问题；3.1.7.3申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目负责人在递交投标文（略）生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。3.1.7根据（略）总公司办公厅关于转发（略）建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知（铁总办建设[（略）]（略）号），对失信被执行人的投标活动进行以下限制：（1）对纳入（略）“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不得接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，每项严重失信行为扣减3（略），直接在汇总得（略）中扣除。（2）投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的，以投标截止日“评标委员会（略）（（略）www.（略）.cn）查询结果作为评标时的判断依据。失信被执行人等在公布期限内参加投标的，每项失信行为扣减1（略），直接在汇总得（略）中扣除。3.2投标人须具有有效认证机构认证的有效质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。3.3本次招标不接受联合体投标。3.4根据《（略）总公司建设管理部关于进一步（略）建设项目招标工作的通知》（建工函[（略）]（略）号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目负责人资格证明材料，具体格式见附件。桩基检测标段：3.1.1资质要求.财务要求.人员、设备资金等方面要求.利益冲突.信誉要求.1具有良好的企业社会信誉，近三年内未发生与骗取合同有关的犯罪或者严重违约而引起的诉讼和仲裁；近三年中不曾在任何合同中违约或被逐或因任何原因而使任何合同被解除；近三年内未发生骗取中标或严重违约问题；3.1.7.3投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在交投标文（略）生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。3.1.7根据（略）总公司办公厅关于转发（略）建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知（铁总办建设[（略）]（略）号），对失信被执行人的投标活动进行以下限制：（1）对纳入（略）“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不得接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，每项严重失信行为扣减3（略），直接在汇总得（略）中扣除。（2）投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的，以投标截止日“评标委员会（略）（（略）www.（略）.cn）查询结果作为评标时的判断依据。失信被执行人等在公布期限内参加投标的，每项失信行为扣减1（略），直接在汇总得（略）中扣除。3.2具有有效认证机构认证的有效质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。3.3本次招标不接受联合体投标。3.4根据《（略）总公司建设管理部关于进一步（略）建设项目招标工作的通知》（建工函[（略）]（略）号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目负责人资格证明材料，具体格式见附件。凡有意参加投标者，请于（略）年2月（略）日9时至（略）年2月（略）日（略）时（北京时间，下同），通过（略）上进行相关信息录入登记，登记成功并经确认后，通过（略）等资料。投标人在（略）前应先在（略）企业信息登记及电子签章，（略）详情参见（略）（http:（略）.cn）服务指南栏目。4.2招标文件每套售价（略），售后不退。投标人须在（略）前将标书款电汇至招标代理（略）汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号及（略）标段号。并把汇款凭证（略）文件（略）确认的重要依据。开户银行：交通银（略）账号：（略）.投标文件的递交5.1递交投标文件的时间为（略）年3月（略）日9时（略）月（略）日（略），递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为年时（略）。盘采用（略）递交方式，递交地址：（略）的投标文件等资料，招标人不予受理。电话：（略）-（略）电子（略）：电话：（略）、（略）电子（略）交通银（略）账号：（略）中国（略）公司（略）附件一投标人业绩证明投标人业绩证明（项目名称）由（发包人）于年月日于（略）向（承包人）（略）中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目负责人（站长）（略），（略）号：，项目总工（技术负责人）（略），（略）号：。项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年（略）质量。或项目正在施工。特此证明。发包单位名称（盖章）附件二项目负责人业绩证明项目负责人业绩证明（项目名称）由（发包人）于年月日于（略）向（承包人）（略）中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目负责人（略），（略）号：，项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日）。或项目正在施工。姓名，（略）号：，于年月日至年月日在（项目名称）任项目负责人。特此证明。发包单位名称（盖章）年月日发包单位联系人：（略）发包人地址：（略）于年月日于（略）向（承包人）（略）中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目总工（技术负责人）（略），（略）号：，项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日）。或项目正在施工。姓名，（略）号：，于年月日至年月日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。特此证明。发包单位名称（盖章）附件四申请人资格要求申请人资格要求标段：钢结构检测序号项目要求1资质要求1、在中华人民共和国境内合法（略）的独立法人。2、（略）、部级建设行业主管部门颁发的在有效期内（略）质量检测机构资质证书》。资质证书允许承包范围必须包括：“钢结构检测”。同（略）级（含）以上质量技术监督部门核准的CMA计量认证合格证书，CMA认证范围涵盖。2财务要求投标人（（略）年～（略）年）近三年财务状况良好,在人员、资金等方面具有（略）的能力。3业绩要求近三年（（略）年2月～（略）年2月）承（略）项目的钢结构检测工作。4信誉要求1、具有良好的企业社会信誉，近三年内（（略）年2月～（略）年2月）未发生与骗取合同有关的犯罪或者严重违约而引起的诉讼和仲裁；2、近三年中（（略）年2月～（略）年2月）不曾在任何合同中违约或被逐或因任何原因而使任何合同被解除；3、近三年内（（略）年2月～（略）年2月）未发生骗取中标或严重违约问题4、没有处于被责令停业、暂停投标期、财产被接管、冻结，破产的情况。5、投标人及其法定代表人、拟委派的项目负责人自递交投标文件之日起前1年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。5其他1.与本项目的施工单位、设计单位、监理单位不存在隶属关系或直接利益关系。2.未在国铁集团（（略）总公司）（略）行业建设主管部门通报的停标处罚期内；对纳入（略）“黑名单”管理的申请人，在公布期限内，（略）通报的停标处罚期内。3.失信被（略）办公厅关于转发（略）建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知（铁总办建设[（略）]（略）号），对失信被执行人的投标活动进行以下限制：3.1对纳入（略）“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不得接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，每项严重失信行为扣减3（略），直接在汇总得（略）中扣除。3.2投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的，以投标截止日“评标委员会（略）（（略）www.（略）.cn）查询结果作为评标时的判断依据。失信被执行人等在公布期限内参加投标的，每项失信行为扣减1（略），直接在汇总得（略）中扣除。4.投标人须具有有效认证机构认证的有效质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。5.本次招标不接受联合体投标。申请人资格要求标段：桩基检测序号项目要求1资质要求1、在中华人民共和国境内合法（略）的独立法人。2、具有建设行业主管部门颁发的在有效期内（略）质量检测机构资质证书》,资质证书允许承包范围必须包括：“（略）检测”。并同时具有质量技术监督部门核准的CMA计量认证合格证书（认证范围覆盖招标内容），且在有效期内。2财务要求投标人（（略）年～（略）年）近三年财务状况良好,在人员、资金等方面具有（略）的能力。3业绩要求近三年（（略）年2月～（略）年2月）承（略）类似（略）。并有桩基静载试验最大加载（略）kN及以上业绩。4信誉要求1、具有良好的企业社会信誉，近三年内（（略）年2月～（略）年2月）未发生与骗取合同有关的犯罪或者严重违约而引起的诉讼和仲裁；2、近三年中（（略）年2月～（略）年2月）不曾在任何合同中违约或被逐或因任何原因而使任何合同被解除；3、近三年内（（略）年2月～（略）年2月）未发生骗取中标或严重违约问题4、没有处于被责令停业、暂停投标期、财产被接管、冻结，破产的情况。5、投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理自递交投标文件之日起前1年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。5其他2.与本项目的施工单位、设计单位、监理单位