招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2023-07-06在采购与招标网发布 广州市增城区新塘镇瑶田路（跨铁路桥段）建设工程工程总承包公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 （略）增（略）（（略）桥（略）总承包公告方式：公开招（略）发布时间：（略）-（略）-（略）:（略）:（略）增（略）（（略）桥（略）总承包公告招标编号：GC-（略）-（略）.招标条件本招标项（略）增（略）（（略）桥（略）根据《（略）发（略）（（略）桥（略）可行性研究报告的复函》（穗增发改投批〔（略）〕9号）（略）确认（略）概算审核（略），广铁科信部、工务部、供电部以《（略）新塘站周边（略）跨线桥方案设计审查意见》同意跨线桥方案。根据《广州（新塘）至（略）新塘站还（略）立交桥建设出资协议》委托中国（略）负（略），项目资金已落实。招标人为中国（略）。项目已具备招标条件，现对（略）总承包进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1建设地址：（略）2.2建设规模：由于新建（略）引进新塘站，（略）桥下广深四线需改移，并且新引入广汕正线两线以及广汕动走线两线，桥址处将由（略）线变成（略）线，将与现（略）桥桥台冲突，因此需拆除既有桥，并结合地（略）需求，进行扩大规模及提高标准还建。本项目起于现（略），自北向南依次跨越广（略）、在建（略）正线和动走线及既有（略），止（略），全线长约（略）m，其中桥梁段约（略）m，（略）基段约（略）m，建设内容包含桥梁、（略）、交通、给排（略）。2.3技术标准：2.3.1.（略）等级：（略）2.3.2.设计速度：（略）kmh（主线）2.3.3.（略）数（双向）：（略）.3.4.（略）面类型：沥青（略）面2.3.5.（略）面结构使用年限：（略）年2.3.6.（略）宽度：3.5m2.3.7.荷载等级：（略）-Ⅰ级（（略）范围汽车荷（略）-Ⅰ级荷载标准×1.3系数）2.3.8.通行净空：（略）净高≥7.（略）m；（略）≥5.0m；（略）≥2.5m2.3.9.抗震设防基本烈度：VI度2.3.（略）.地震峰值加速度：0.（略）g2.3.（略）.（略）面设计标准轴载：BZZ-（略）.3.（略）.桥梁设计基准期：（略）年2.3.（略）.桥梁设计安全等级：一级2.3.（略）.桥面横坡：（略）2.0％，（略）反向1.5%2.（略）.4计划工期：（略）增（略）（（略）桥（略）：以签订合同之日起开始计算，项目建设总工期：（略）日历天（含勘察设计工期：（略）日历天）。2.5招标范围：本次招标范围（略）增（略）（（略）桥（略）总承包。2.6标段划（略）：本次招标共（略）为1个标段，标段号：YTLSG-1（略）总承包主要内容包括但不限于：2.6.1详勘部（略）负责本项目红线范围内，及经招标人审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的详勘工作，包括但不限于以下内（略）测量、物探等工作。2.6.2设计部（略）2.6.2.1设计范围及内容（包括但不限于）：根据审定的方案进行深化初步设计、施工图设计、管线综合平衡设计、编制预算、（略）服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的优化设计及设计变更、编制交工图等。2.6.2.2设计其他服务⑴全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻（略））；⑵负责根据建设要求组织各项专家评审,并承担相应的专家评审费用；⑶协助业主和建设管理单位（略）规划报建、各专业报建及深化初步设计、施工图设计审查等报批报建工作。2.6.2.3设计成果文件要求：按发包人要求。2.6.3施工部（略）2.6.3.1内容包括（略）交（略）保修以及项目移交等；完成并配合（略）报建、报批、相关部门结（决）算审计等工作。2.6.3.2负责结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作。2.6.3.3对需要专业（略）包的专（略），承包人与专业（略）包单位签订专业（略）包合同，配合做好协调和管理工作。同时承包人须按国家、地方、行业规定以及发包（略）措施、安全措施、文明措施对（略）总承包管理，作为联合体牵头方负责项目勘察、设计、施工总协（略）涉及的其它协调工作；2.6.3.4负责或（略）开工及验收所需的各项手续,包括但不限于（略）施工许可证或临时施工许可、报建手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收及（略）验收和各专业验收,并承担（略）上述手续施工方的费用；2.6.3.5协助做好迎检、开工仪式等筹备工作；2.6.3.6组织本项目的验（略）资料汇总及（略）理归档工作；2.6.3.7负责（略）设施设备的监测工作。2.6.4成果文件要求：按合同约定条款要求。2.6.5其它工作：竣工备案及合同约定的其它工作。2.7（略）2.7.1营业线施工内容根据《（略）关于印发〈（略）营业线施工安全管理办法〉的通知》（国铁运输监〔（略）〕（略）号）、《国铁（略）营业线施工管理办法》（铁调（略）关于发（略）集团（略）营业线施工管理细则〉的通知》（广铁施工发〔（略）〕（略）号）有关规定，各标段营业线施工情况如下：YTLSG1标段增（略）（（略）桥（略）涉及邻近既有广深I-IV线施工和营业线施工。其中使用钻机、大中型起吊机、泵车等设备在栅栏外进行桩基、围护桩、承台、现浇梁、桥面系、材料转运等作业为邻近既有线施工；桥梁试转体、转体、合拢施工影响营业线设备稳定（略）停电在封锁点内进行，为（略）、（略）营业线II、III级施工。2.7.2（略）瑶（略）上跨广（略）、在建（略）正线和动走线及既有（略）四线，总计8（略）和1（略）政（略）桥墩距离既有（略）较近，施工内容包含深基坑开挖、墩台身施工、转（略）营业线施工管理办法（略）邻近营业线、营业线施工手续，重点关注（略）和管线电缆的保护，（略）监控观测，确保安全。且桥梁北侧墩台施工需占用广（略），对既有部（略）基、（略）附属设施存在一定影响，在改造时会短暂阻断广（略）的交通出行，施工期间需（略）产权单位、运营单位及地方相关部门的沟通，做好施工组织和交通疏解工作。3.投标人资格要求3.1投标人为在中华人民共和国境内合法（略）的独立法人，具备有效的营业执照、企业资质证书和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的设计、施工能力。资格要求如下：3.1.1资质要求：投标人具有下列条件之一：1勘察资（略）勘察综合资质（甲级）；或（略）专业甲（略）测量专业乙级及以上资质。2设计资质：（略）设计综合资质（甲级）；或（略）政行业甲（略）行业甲级资质。3施工资质：同时具备（略）施工总承包一级及以上资（略）施工总承包一级及以上资质。3.2投标人近5年内具有以下业绩（业绩要求）：3.2.1投标人（联合体设计单位提供）完成过（略）的设计项目业绩至少1项3.2.2投标人（联合体施工单位提供）①近5年承担过（略）施工总承包业绩。②（略）营业线施工业绩。3.3项目经理、设计负责人及施工负责人要求：3.3.1项目经理：（1）联合体牵（略）设计资质单位时，项目经理应满足以下要求：（略）建设类（略）执业资格，包括（略）建筑师、勘（略）师、（略）建造师或（略）师等；或取得高级（或以上）专业技术职称（可兼任设计负责人，但应满足设计负责人的资格要求）;近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录；未在（略）项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好（略）德。（2）联合体牵头方为施工资质单位时，项目经理应满足以下要求：具有（略）专业一级建造师（略）证书，具有（略）专（略）桥梁（略）师及以上职称，（略）年及以上（略）地铁、（略）等类似项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），具有有效的安全生产考核合格证书，具有3年及（略）营业线施工管理经验，主管项目技术工作8年以上，近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，未在（略）项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好（略）德。3.3.2设计负责人：（略）师或以上职称，（略）或（略）或类似项目设计管理工作至少（略）年，主管项目设计工作（略）年以上，具有良好（略）德。3.3.3施工负责人：（略）业一级建造师（略）证书，具有（略）专（略）师或以上职称，8年及（略）或（略）地铁、（略）等类似项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），具有有效的安全生产考核合格证书，具有3年及（略）营业线施工管理经验，主管项目技术工作5（略）判决、裁定生效的行贿犯罪记录，未在（略）项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好（略）德。3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员（含牵头人）数量不得超过2家，其中联合体牵头人应由具备设计资质或施工资质的单位担当，联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。3.5其他要求：投标人（略）站（（略）www.（略）.cn）中被列入失信被执行人名单，投标人未在国家（略）（（略）www.（略）.cn）中被列入严重违法失信企业名单，投标人未被（略）建设失信行为“黑名单”，投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理、设计负责人、施工负责人在近3年不曾有行贿犯罪记录，投标人（承担施工（略）“施工企业信用评价')" rel="nofollow" style="color:#4577DC;">信用评价为C级且在（略）改期内”的情形，投标人（承担设计任务的承（略）施工图评价为C级且在（略）改期内的情形，投标人未被取消或暂停投标资格。4.招标文件的获取4.1投标人于（略）年6月（略）日9时至（略）年6月（略）日（略）时北京时间，下同，（略）站（（略））（http:（略）.cn），进行（略）投标登记获取招标文件，同时将单位介绍信或法人授权书扫描件（略）招标文件确认的重要依据。（略）申请及电子（略）经招标代理确认后以电子（略）的方式将招标文件电子版（PDF版本）发出。投标人在（略）投标登记前应先在（略）企业信息登记及电子签章，（略）详情参见（略）站（略））（http:（略）.cn）服务指南栏目。4.2招标文件每套售价件（略），采用银行汇款，售后不退。注：①（略）中须注明联系人、电话（与介绍信一致）及收件（略）。②本次招标文件采用（略）方式发售，不进行（略）发售。③投标人须在（略）前将标书款电汇至招标（略）汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；且不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号及（略）标段号。招标文件发票获取：投标人（略）前须在中（略）（http:（略）.cn）完成（略）。（略）审核通过后，招标代理将按照