招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2020-08-12在采购与招标网发布 长沙动车运用所沪昆场扩建存车线综合维修车间房屋还建施工总价承包招标公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 长沙动车运用所沪昆场扩建存车线综合维修车间房屋还建施工总价承包招标公告招标编号：GC-（略）-（略）.招标条件本招标项目长沙动车运用所沪昆场扩建存车线综合（略）公司计统部《关于长沙动车运用所沪昆场扩建存车线的函》（广计更批（托管）〔（略）关于下达沪昆客专、怀（略）年技术改造计划的通知》（广铁计函〔（略）〕（略）号）立项（略），建设资金来自专项资金，项目出资比例全资，招标人为中国（略）。现该项目已具备招标条件，拟对长沙动车运用所沪昆场扩建存车线综合维修车间房屋还建施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1（略）概况：新建维修车（略）（建筑面积（略）㎡）、单身宿舍（（略）㎡）、食堂（（略）㎡）、门卫室（（略）㎡）4栋房屋（略）（（略）㎡）及其配套的雨污水、电力、消防、暖（略）等。2.2招标范（略）内容：新建维修车（略）（建筑面积（略）㎡）、单身宿舍（（略）㎡）、食堂（（略）㎡）、门卫室（（略）㎡）4栋房屋（略）（（略）㎡）及其配套的雨污水、电力、消防、暖（略）等（不含甲供设备（略）.（略））。2.3（略）：单身宿舍，建设工期短、各工艺穿插时间紧密,施工组织协调难度大,它的建设安全、质量、工期直接影响（略）个项目的安全、质量、工期。本项目管线施工即雨污水、电力电缆及（略）需从既有动车所内进行跨线过轨埋设接驳，需动用既有设备，（略）营业线施工手续。根据《（略）营业线施工安全管理办法》（铁运[（略）]（略）号）本标段为营业线III级施工。2.4（略）总投资（略）.（略）范围内设1个标段，建设总工期8个月。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须（略）施工总承包一级及以上资质。投标人须具有近五年内承担过同等规模新建或（略）不少于1项，具有营业线施工经验，已竣工的项目须提供中标通知书、合同（略）竣工验收证明文件，正在施工和新承接的项目须提供中标通知书和合同协议书。投标人拟派项目经理（略）专业一级（略）建造师执业资（略）师、5年（略）大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，5年以上项目经理工作经验，良好（略）德，且未在（略）项目（略）师，（略）大中型或类似项目管理工作至少5年，主管项目技术工作3年以上。投标人在人员、设备、资金等方面要求：近三年财务状况良好，无处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态；企业信誉良好，无不良合作履约记录。3.2其他要求：（1）投标人须为在中华人民共和国境内合法（略）的独立法人；（2）具备有效的安全生产许可证；（3）具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；（4）未在国铁集（略）行业建设主管部门通报的停标处罚期内；（5）未在广铁集团通报的停标处罚期内。（6）投标人不得存在下列情形：被暂停或取消投标资格的；在最近三年内有骗取中标或严重违约而处于停标处罚期内的；有诉讼及仲裁情况而处于停标处罚期内的。（7）对失信被执行人，按照（略）建设失信行为认定记录公（略）有关文件执行。对纳入（略）“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，扣减一定信用（略）值。投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的，失信被执行人等在公布期限内参加投标的，扣减一定信用（略）值。以投标截止日“评标委员会（略）（（略）www.（略）.cn）查询结果作为评标时的判断依据。（8）投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在递交投标文件之日起1年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录3.3本次招标不接受联合体投标。3.4各投标人均可就上述标段中的1个标段投标。3.5根据《（略）总公司建设管理部关于进一步（略）建设项目招标工作的通知》（建工函〔（略）〕（略）号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见公告附件。4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于（略）年8月（略）日9时（略）至（略）年8月（略）日（略）时（略），（略）（http:（略）.cn），进行（略）。同时将营业执照副本、法人授权书、（略）人（略）、汇款凭证以及《投标登记申请表》的彩色盖章扫描件（略）及电子（略）经招标代理确认后以电子（略）的方式将招标文件电子版发出。投标人在（略）前应先在（略）企业信息登记，（略）详情参见（略）（http:（略）.cn）服务指南栏目。4.2招标文件每个标段售价（略）人民币，售后不退。图纸获取请联系招标人，投标人须在（略）前将（略）汇（不接受个人汇款）至下述指定账号，同时须在汇款单据上注明招标编号及（略）标段（略）帐号：（略）开户银行：交通银行（略）4.3本次招标的招标文件将不采用（略）方式发售。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的时间为（略）年9月9日9时（略）至（略）年9月9日（略）时（略），递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为（略）年9月9日（略）时（略），地址：（略）5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。6.发布公告的媒体本次招标公告同时在（略）、中国（略）上发布，本公告的修改、补充，在（略）站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在（略）站发布的文本为准。7.联系方式招标人：（略）地址：（略）7层邮编：（略）项目经理：朱文穗（招标师证书编号：（略））投标登记联系人：（略）联系人：（略）联系人：（略）：Crmscgz（略）@（略）.com（略）年8月（略）日公告附件一投标人业绩证明（项目名称）由（发包人）于年月日于（略）向（承包人）（略）中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目经理（略），（略）号：，项目总工（技术负责人）（略），（略）号：。项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年（略）质量。或项目正在施工。特此证明。发包单位名称（盖章）年月日发包单位联系人：（略）发包人地址（略）师：联系电话：公告附件二项目经理业绩证明（项目名称）由（发包人）于年月日于（略）向（承包人）（略）中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目经理（略），（略）号：，项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日）。或项目正在施工。姓名，（略）号：，于年月日至年月日在（项目名称）任项目经理。特此证明。发包单位名称（盖章）年月日发包单位联系人：（略）发包人地址：（略）包人同意变更批准文件等材料复印件。公告附件三项目总工（技术负责人）业绩证明（项目名称）由（发包人）于年月日于（略）向（承包人）（略）中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目总工（技术负责人）（略），（略）号：，项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日）。或项目正在施工。姓名，（略）号：，于年月日至年月日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。特此证明。发包单位名称（盖章）年月日发包单位联系人：（略）发包人地址：（略）人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。公告附件四：表2-1资格审查资质条件标段：长沙动车运用所沪昆场扩建存车线综合维修车间房屋还建施工序号资质条件1（略）施工总承包一级及以上资质的企业表2-2资格审查财务要求标段：长沙动车运用所沪昆场扩建存车线综合维修车间房屋还建施工序号财务要求1投标人用于投标标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于（略）千（略）。2在（略）年~（略）年（近3年）中平均营业收入不应小于（略）千（略）。…………表2-3资格审查业绩要求标段：长沙动车运用所沪昆场扩建存车线综合维修车间房屋（略）项目业绩要求（略）年9月~（略）年9月（递交投标文件之日起前5年内）完成同等规模新建或（略）不少于1项，具有营业线施工经（略）1（例：软土及（略）基）……（略）1（例：长度L≥m的桥梁）2（例：墩高H≥m的桥梁）3（例：连续刚构或连续梁）4（例：跨度D≥m的连续刚构或连续梁）5（例：造桥机施工箱梁跨度D≥m）6（例：（略）制梁）……（略）1（例：独立承担（略）长度L≥m））……（略）1（例：正线铺轨长度L≥km（略））2（例：（略））3（例：（略）铺设）……（略）1完成同等规模新建或（略）不少于1项，具有营业线施工（略）表2-4资格审查信誉要求标段：长沙动车运用所沪昆场扩建存车线综合维修车间房屋还建施工项目资格要求诉讼及仲裁投标人在（略）年9月~（略）年9月（递交投标文件之日起前3年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。履约情况投标人在（略）年9月~（略）年9月（递交投标文件之日起前3年内）中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。行贿犯罪情况投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在（略）年9月~（略）年9月（递交投标文件之日起前1年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录辖内失信投标人在本招标项目招标公告发布之日前1年内不曾在招标（略）公司）管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量安全稳定问题或运营安全事故。企业信誉对失信被执行人，按照（略）建设失信行为认定记录公（略）有关文件执行。对纳入（略）“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，扣减一定信用（略）值。投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的，失信被执行人等在公布期限内参加投标的，扣减一定信用（略）值。以投标截止日“评标委员会（略）（（略）www.（略）.cn）查询结果作为评标时的判断依据。注：1.较严重（略）通（略）、（略）公司发现并作出通报处理的，下同。2.投标人提供虚假材料，在签订合同之前被查实的，可以取消其中标资格。表2-5资格审查项目（略）师资格标段：长沙动车运用所沪昆场扩建存车线综合维修车间房屋还建施工人员资格要求项目经理项目经理（略）专业一级（略）建造师执业资（略）师、5年（略）大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，5年以上项目经理工作经验，良好（略）德，且未在（略）项目（略）师，（略）大中型或类似项目管理工作至少5年，主管项目技术